Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Transportes 799 Ampliación del plazo de ejecución de obras, en la concesión administrativa de la dársena deportiva del Puerto de Mazarrón otorgada a la mercantil ¿Bolnuevo de Turismo, S.A.¿ El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en sesión celebrada el día 29 de diciembre de 2006, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes acordó otorgar a la mercantil concesionaria ¿Bolnuevo de Turismo, S.A.¿ una ampliación de plazo de tres meses, concluyendo el mismo el día 12 de marzo de 2007, para la ejecución de las obras adicionales comprendidas en el Proyecto Refundido de la Dársena Deportiva del Puerto de Mazarrón, salvo en lo que se refiere a las obras de ampliación de 700,96 m² para ubicar una marina seca. De conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia, se procede a la publicación de este Acuerdo: Antecedentes de hecho PRIMERO.- En fecha de 21 de noviembre de 2003, el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, otorgó al Club Náutico Puerto Deportivo de Mazarrón, la Concesión para la Construcción y Explotación de una Dársena Deportiva en el Puerto de Mazarrón. SEGUNDO.- El adjudicatario inicial, Club Náutico Puerto de Mazarrón, solicitó la modificación de la superficie concesional otorgada, adjuntando a tal efecto, el correspondiente proyecto básico de ampliación de la misma a la explanada del Puerto Deportivo, que consistía en la ejecución de los siguientes proyectos: 1.- Proyecto de construcción de un muelle-pantalán para embarcaciones de pesca en la dársena pesquera del Puerto de Mazarrón. 2.- Proyecto de ampliación del límite Este-Norte de la dársena deportiva del puerto deportivo del Puerto de Mazarrón. 3.- Proyecto de adecuación de muelle, para uso deportivo en puerto deportivo del Puerto de Mazarrón. 4.- Proyecto de construcción de ampliación de la explanada del puerto deportivo del Puerto de Mazarrón. 5.- Proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo, en la explanada del puerto deportivo del Puerto de Mazarrón. TERCERO.- Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 17 de marzo de 2005, se autorizó la expresada modificación, publicándose en el BORM de 7 de mayo de 2005, el citado acuerdo, formalizándose la modificación de la concesión en contrato suscrito el día 15 de junio de 2005. CUARTO.- Por Orden del Excmo. Sr. Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes de fecha 25 de noviembre de 2005 se autorizó el cambio de titularidad de la concesión a la mercantil Bolnuevo de Turismo S.A. QUINTO.- Por Acuerdo de Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2006, y una vez seguidos los trámites establecidos en los artículos 8 y siguientes de la vigente Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se acuerda otorgar a la mercantil concesionaria autorización para ejecución de obras adicionales comprendidas en el Proyecto Refundido de la Dársena Deportiva del Puerto de Mazarrón (salvo en lo relativo a las obras de ampliación de 700,96 m² para ubicar una marina seca) y realizándose una modificación de las tarifas establecidas. Asimismo, en el expresado acuerdo se establece un plazo de ejecución de las obras de cuatro meses, disponiendo el contrato administrativo, suscrito el día 6 de octubre de 2006, que el cómputo de dicho plazo se inicia desde la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno en el B.O.R.M., (12 de agosto de 2006), esto es, del día 13 de agosto de 2006 al 12 de diciembre de 2006. SEXTO.- D. Juan Marín Romero, en representación de la mercantil ¿Bolnuevo de Turismo S.A.¿ ha solicitado, con fecha 11 de diciembre de 2006 una ampliación del plazo establecido para la terminación de las obras adicionales de tres meses, solicitud que justifica en diversas dificultades sobrevenidas para su conclusión. SÉPTIMO.- El Servicio de Infraestructura de la Dirección General de Transportes y Puertos ha informado, con fecha 21 de diciembre de 2006, que ¿vista la solicitud en la que el concesionario señala como causas del retraso de las obras el tráfico peatonal y el tráfico rodado en la plaza del muelle y aceras colindantes, así como el desmontaje de pérgolas de algunos bares instalados en la citada plaza, el técnico que suscribe informa FAVORABLEMENTE dicha solicitud, por lo que propone que el plazo para la terminación de las obras sea el 30 de marzo de 2007¿. En razón de todo lo anteriormente expuesto y, sobre la base de las siguientes Fundamentaciones jurídicas ÚNICA.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley 3/1996, de 16 de mayo, de Puertos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, compete al Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, el otorgamiento de las concesiones para puertos deportivos y zonas portuarias de uso náutico-deportivo. En su virtud, y de acuerdo con lo anterior, a propuesta del Consejero de Obras Públicas, Vivienda y Transportes Acuerda PRIMERA.- Otorgar a la mercantil concesionaria ¿Bolnuevo de Turismo, S.A.¿ una ampliación de plazo de tres meses, concluyendo el mismo el día 12 de marzo de 2007, para la ejecución de las obras adicionales comprendidas en el Proyecto Refundido de la Dársena Deportiva del Puerto de Mazarrón, salvo en lo que se refiere a las obras de ampliación de 700,96 m² para ubicar una marina seca. SEGUNDA.- Que se ordene la publicación del Acuerdo de Consejo de Gobierno en el B.O.R.M. de conformidad con lo establecido en el artículo 32.3 de la Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio, de Estatuto de Autonomía para la Región de Murcia; así como su notificación al peticionario de la concesión y a todos los interesados que figuran en el expediente. TERCERA.- Frente al presente Acuerdo del Consejo de Gobierno podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir de esta publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, sin perjuicio de que potestativa mente pueda recurrir en reposición ante este Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes, igualmente desde su notificación/publicación, así como cualquier otro que los interesados en este procedimiento estimen pertinentes. Murcia, 11 de enero de 2007.¿El Secretario General de Obras Públicas, Vivienda y Transportes, Diego-M. Pardo Domínguez. ¿¿